A FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

A Kapitány Original Kft (továbbiakban, mint Eladó́) és a Megrendelő (továbbiakban, mint Megrendelő̋) között minden szerződéses kapcsolatra az Általános Szerződéses Feltételek a mérvadók. Előírásai a jövőbeni üzleti kapcsolatra akkor is érvényesek, ha írásos Vállalkozási Szerződésben egyébként nem állapodtak meg, így a szóbeli megállapodásra is érvényes. Ha az árnyékolástechnkai termékek az Eladó́ árajánlata alapján került megrendelésre. A Megrendelő̋ utólagos módosításai az ő üzleti és vételi feltételeire való́ hivatkozással nem érvényesek, csak abban az esetben, ha az Eladó́ ehhez írásban hozzájárul, és elfogadja azt. Minden megállapodást, változtatást mely az Eladó́ és a Megrendelő̋ között létrejött, írásban kell lefektetni.

AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS

A megküldött árajánlatkéréseket az Eladó́ 5 munkanapon belül elkészíti, és a Megrendelőnek megküldi. Az árkalkulációhoz kapcsolódó́ általános dokumentumok, rajzok, ábrák, a tájékoztatást segítik és nem minősülnek kötelező̋ érvényűnek, amíg kalkulációs célra megküldött árajánlatkérést kért a Megrendelő̋. Az előzetesen készült árkalkulációk, helyszíni felmérés nélkül készülnek, a Megrendelő által megadott körülbelüli adatokból, ennek fényében a kalkulált végösszeg a helyszíni felmérését követően változhat. Az Eladó́ által a felmérését követően készített végleges árajánlatok, ha azt külön nem határozzák meg, maximum 30 napig érvényesek.

A Megrendelő̋ kötelessége a végleges árajánlatban szereplő̋ darabszámok, mennyiségek ellenőrzése, és amennyiben eltérést tapasztal, arról az Eladót tájékoztatni és módosított ajánlatot kérni köteles. Amennyiben a kiajánlott végleges ajánlatot a Megrendelő szeretné megrendelni, azt minden esetben írásban szükséges visszaigazolnia. Írásos visszaigazolásnak minősül a postai úton, vagy e-mailben megküldött értesítés is. Szóban leadott megrendelések tartalmára az Eladó́ semmilyen felelősséget nem vállal, azokról írásbeli visszaigazolást nem küld!

Amennyiben az árnyékoló építéséhez építési engedélyre van szükség, ennek a beszerzése a Megrendelőt terheli. Az Eladó́ által forgalmazott termékek egyéni megrendelői igények alapján készülő̋ egyedi termékek. A gyártás megkezdése után a megrendelés módosítására és törlésére csak úgy van lehetőség, hogy a Megrendelő̋ köteles megtéríteni azt a munka-, és alapanyag költséget, ami a módosítás/visszamondás pillanatáig felmerült, továbbá́ vállalja a módosított méretek alapján újragyártott termékek költségét.

SZÁLLÍTÁSI-, ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

A felek között létrejött szállítási és szerelési szerződés alapján a megrendelő megrendeli az Eladótól a szerződésben meghatározott munkák elvégzését, és ennek ellenértékeként a szállítási és szerelési szerződésben meghatározott vállalási díj megfizetésére köteles. A kötelező̋ érvényű̋ szállítási vagy teljesítési határidőket írásban szükséges meghatározni. Ha a szállítás vagy teljesítés olyan okok miatt késik, melyért az Eladó́ nem tehető̋ felelőssé́ (közlekedési zavarok, sztrájk, tűz-, és vízkárok, áramkimaradás és egyéb üzemzavarok, hatósági intézkedések, anyaghiány vagy más elháríthatatlan esemény miatt részben vagy egészben késik) akkor, az Eladó jogosult a szállítási határidőt az akadályoztatás időtartamával pótlólagosan meghosszabbítani, vagy a szerződés meg nem teljesített részétől részben vagy teljesen visszalépni. A felek csak egyedi megállapodás keretén belül állapodhatnak meg kötbér fizetésében.

A jelenleg kialakult világpiaci helyzet miatt a szállítási, gyártási és telepítési határidők nem kötelező érvényűek, hanem tájékoztató jellegűek, ezáltal az írásban (e-

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A végszámla kiegyenlítéséig a megrendelt termékek a Kapitány Original Kft. tulajdonát képezi. Az Eladó́ jogosult követelni a fenntartott áru kiadatását, vagy a kiadási igényének átruházását idegen harmadik személlyel szemben.

JÓTÁLLÁS

Az Eladó́ által forgalmazott árnyékoló́ berendezések anyaghibájára vonatkozó́ jótállási igény a termék átvételekor, vagy a garanciajegyen és/vagy számlán feltüntetett időponttól számítva – rendeltetésszerű használat mellett – 3 évig és/vagy külön a végleges ajánlatban feltüntett ideig érvényes.

A Megrendelő̋ a telepített termék átvétele alkalmával haladéktalanul megvizsgálja azt és a megállapított hibákat azonnal, írásban jelzi az Eladónak.

Amennyiben a Megrendelő̋ a termék működtetése során hibát észlel, azt köteles azonnal az Eladó́ részére jelezni. Amennyiben a hibát megállapították, de annak elhárítása a helyszínen nem lehetséges, úgy az árnyékoló́ további működtetése tilos. Ha a termék további használata során nagyobb kár keletkezik, úgy annak javításából adódó́ többletköltségek a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő̋ köteles az összes információt, a vizsgálandó́ dokumentumokat és elemeket az Eladó́ rendelkezésre bocsátani, melyek a hiba megállapítását lehetővé́ teszik. Ha az Eladó́ nem állapít meg hibát, a vizsgálat költségeit a Megrendelő̋ viseli. A hiba felismerése után az Eladó́ jogosult javítással próbálkozni, vagy új teljesítésre. Az Eladó́ a garancia idő̋ lejárta után további 1 év szavatosságot vállal.

Minden karos napellenzőnkre 30 km/h szélterhelésig vállalunk felelősséget. Kültéri szerkezeteket TILOS jeges/ónos esőben, illetve hóesésben használni. Az ilyen jellegű károkért és sérülésekért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Megrendelő egy meglévő szerkezeten kér javítást vagy textilt cserét, úgy a szerkezet hibás működéséből adódó bármilyen kárért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

FIZETÉS

A gyártást abban az esetben indítja az Eladó, ha az árajánlatban szereplő összeg a meghatározott mértékben a megrendelés előlegeként befizetésre került.

A fennmaradó összeget a telepítés napján, az átadást követően szükséges a Megrendelőnek rendezni. Részarányos teljesítés esetén az elvégzett munkát részarányosan kell megfizetni, illetve újragyártott termékek esetén külön előleg fizetendő.

A számlákat minden esetben elektronikus úton, azaz e-mailen keresztül küldi ki az Eladó.

Amennyiben a végszámlát a Megrendelő a telepítés napján nem egyenlítette ki és erről előzetesen nem történt írásbeli kommunikáció, úgy a késedelmes fizetés miatt cégünk a Megrendelővel szemben a jegybanki alapkamat alapján késedelmi kamatot számíthat fel. További késedelem esetén, pedig az Eladó végrehajtás alá helyezheti az összeget. Ebből adódó többlet költség pedig minden esetben a Megrendelőt terheli.

ALKALMAZHATÓ JOG, ILLETÉKESSÉG

Az egész jogviszonyra Magyarország jogrendszere az irányadó́. Ameddig a Megrendelő̋ a kereskedelmi törvénykönyv szerint teljes jogú́ vállalkozó́, jogi-, vagy természetes személy, vitás ügyben az Eladó́ székhelye szerinti bíróság a kizárólagos illetőségű̋. Amennyiben az üzleti feltételeknek egy rendelkezése vagy egyéb megállapodások érvénytelenné́ válnak az összes többi rendelkezés vagy megállapodás érvényben marad.

HIBÁS TELJESÍTÉS, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Amennyiben a telepítést követő̋ 5 munkanapon belül a megrendelő̋ írásban nem emel kifogást a termékek minősége ellen, úgy azokat megfelelőnek ítélte. Későbbiekben nem hivatkozhat hibás teljesítésre. A számla teljesítésének ezt kifogásként nem hozhatja fel.

A befejezett telepítésnél a Megrendelő a kivitelezés átnézése után közteles aláírni a teljesítési igazolást, ennek elmulasztása, nem lehet akadálya a számla befogadásának.